Конкурсная документация




НазваниеКонкурсная документация
страница2/15
Дата публикации27.03.2013
Размер1.02 Mb.
ТипКонкурс
vbibl.ru > Право > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

2.РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


1.2.1. Законодательное регулирование: настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг за счет и для нужд ^ ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Предприятия.

Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ, оказания услуг:

1.2.2.1. Заказчик желает выбрать исполнителя на выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора (Часть II).

1.2.2.2. Победивший Участник конкурса должен будет выполнить работы, оказать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего Участника, по цене, указанной в его конкурсной заявке.

1.2.2.3. Определения, зафиксированные в проекте договора, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.2.3. Начальная цена договора:

1.2.3.1. Начальная цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

1.2.4. Источник финансирования и порядок оплаты:

1.2.4.1. Финансирование договора на выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

1.2.4.2. Порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.2.5. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающий следующим обязательным требованиям:

1.2.5.1. Требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий (сертификатов) на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

б) отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).

1.2.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.2.5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.2.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа также считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

1.2.5.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.2.5.6. Никакое аффилированное лицо Заказчика, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

1.2.5.7. При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.2.5.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

1.2.6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков). Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса вправе привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается проектом договора.

1.2.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.2.8. Преференции. Преференции учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов и/или представителям малого и среднего бизнеса не предусмотрены.

1.2.9. Отказ от проведения конкурса

1.2.9.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.2.9.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса размещается Заказчиком соответственно в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.2.9.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты и направляются соответствующие уведомления всем Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

1.2.10. Разъяснения положений конкурсной документации

1.2.10.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

1.2.10.2. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.

1.2.10.3. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в Информационной карте конкурса.

1.2.10.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

1.2.11. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

1.2.11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.2.11.2. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.2.11.3. Чтобы предоставить Участникам конкурса разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, Заказчик вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конкурсная документация iconКонкурсная документация

Конкурсная документация iconКонкурсная документация

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации 9

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации 8

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Руководитель отдела по образованию администрации Петропавловского муниципального района

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Российской Федерации по направлению «Государственное геологическое информационное обеспечение»

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
«Геолого-технологическое сопровождение бурения параметрической скважины Желдонская №260»

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
На право заключения договора на выполнение [указывается наименование выполняемых работ, услуг]

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Оао «Саратовоблгаз» по обязательному страхованию гражданской ответственности, как владельца транспортных средств

Конкурсная документация iconТендерная (конкурсная) документация
Выбор поставщика по приобретению лицензий на программное обеспечение производства Майкрософт (Microsoft)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница