Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка»




Скачать 369.02 Kb.
НазваниеКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка»
страница3/3
Дата публикации26.04.2013
Размер369.02 Kb.
ТипКонкурс
vbibl.ru > Право > Конкурс
1   2   3

^ Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка», в лице исполнительного директора Сорокина Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности б\н от 13.10.2011г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя генподряд на выполнение строительных и монтажных работ, необходимых для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию объекта: «Здание центров коллективного пользования Технопарка» (кадастровый номер участка 54:35:091390:0031) ЦКП. Административное многоэтажное здание с гостиницей, столовой и подземной автостоянкой по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска», по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Николаева, 12 стр.», согласно утвержденному проекту, с использованием материалов и с применением механизмов предоставляемых Генподрядчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

1.2.Содержание и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, определяются утвержденными Заказчиком и согласованным Генподрядчиком локальными сметными расчетами (Приложения к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Ориентировочная стоимость работ составляет __________________ руб. (___________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС( 18%) – _______________ руб.

2.2. Общая стоимость строительно-монтажных работ является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Изменение СНиП, нормативных актов, действующих в области строительства, экономической конъюнктуры, возникновение необходимости проведения дополнительных работ, изменение проектно-сметной документации, а также другие объективные обстоятельства, не зависящие от Заказчика и Генподрядчика, и приведшие к изменению цены Договора, подлежат рассмотрению путем переговоров. Согласованные решения оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

^ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании подписанных сторонами «Справки о стоимости выполненных работ» по форме КС-3 , «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2 ежемесячно.



  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



4.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

  • Начало работ – с момента подписания настоящего договора.

  • Окончание работ по 14-этажному зданию – декабрь 2012 года;

  • Окончание работ по наружным инженерным сетям, трансформаторной подстанции, дизельной электростанции, вертикальной планировке, благоустройству, озеленению и переходной галерее - сентябрь 2012 года.

    1. Сроки выполнения работ могут быть изменены соглашением Сторон.


^ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Генподрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить выполнение всех видов работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями СНиПов, ГОСТов и проектной документацией.

5.1.2. Своими силами и/или с привлечением подрядчиков выполнить работы по настоящему договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.3. Привлекать подрядные организации с обязательным уведомлением об этом Заказчика и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ и нести ответственность перед Заказчиком за качество работ, выполненных подрядными организациями.

5.1.4.Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, а также нести полную ответственность за соблюдение вышеперечисленных мероприятий.

5.1.5. Обеспечить охрану строительной площадки, сохранность находящихся на ней материалов, оборудования, иного имущества.

5.1.6.При обнаружении в процессе строительства некачественно выполненных работ - своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, в срок, согласованный с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5.1.7.Ежемесячно, одновременно с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (формы КС-3), и журнала выполненных работ с начала строительства (формы КС-6а) в срок до 25 числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную СНиП в том числе: акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и качества, паспорта на материалы и изделия, результаты лабораторных испытаний бетона и раствора поставляемые Генподрядчиком, и другую документацию.

5.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- искусственных препятствий (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), которые стороны при заключении настоящего договора не могли предвидеть;

- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. В срок не более 3-х дней письменно известить Заказчика о полном окончании работ и годности их к сдаче по акту о приемке выполненных работ (КС-2).

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Проводить контрольные проверки фактически выполненных работ, их стоимости, качества и количества.

5.2.2.В случае выявления нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда Генподрядчиком и привлеченными им организациями, угрожающее здоровью и жизни работающих на строительной площадке людей, Заказчик имеет право остановить работы до устранения данного нарушения.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Генподрядчику в течение 2 (Двух) календарных дней со дня подписания настоящего Договора проектно-сметную документацию, а так же другую документацию, необходимую для начала производства работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

В случае несвоевременной передачи Заказчиком утвержденной проектной документации, отсутствия финансирования и невыполнения других обязательств по Договору Генподрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, что оформляется протоколом согласования с подписями Сторон.

5.3.2. Осуществлять технический надзор за производством строительно-монтажных работ.

5.3.3.Обеспечить Генподрядчика точками подключения электроэнергии, технической воды на период выполнения работ.

5.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Генподрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.3.5.Ежемесячно производить приемку выполненных Генподрядчиком работ и рассматривать акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и журнал выполненных работ с начала строительства (формы КС-6а), оформленные в соответствии с локальными сметными расчетами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае не подписания Заказчиком актов формы КС-2 , КС-3,и КС-6а направлять мотивированный отказ в адрес Генподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

5.3.6. Осуществлять оплату фактически выполненных работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
^ 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов государства, актов государственных органов ненормативного характера, влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору, и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон и препятствующие осуществлению ими своих обязательств по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. В таком случае срок исполнения обязательства продляется на время действия указанных обстоятельств.

В случае продолжения действия обстоятельств непреодолимой силы более двух месяцев любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику только фактически понесенные им затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

6.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно сообщить об этом другой стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, в противном случае сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, утрачивает право ссылаться на них. К сообщению должны быть приложены подтверждения действия таких обстоятельств, полученные от компетентных органов или организаций.
^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки. Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Генподрядчику денежных средств в рамках настоящего Договора в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением денежных средств из бюджета на оплату работ по настоящему Договору.

7.3.В случае нарушения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.6. настоящего Договора (не исправления недостатков некачественно выполненных работ в установленный представителем Заказчика срок или не устранения замечаний Рабочей либо Государственной комиссий), Заказчик имеет право привлечь других лиц, для устранения недостатков в выполненных Генподрядчиком работах. Расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков возмещаются за счет Генподрядчика путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Генподрядчику.
^ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в установленном законодательством порядке.
^ 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
^ 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:





ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

ИНН 5408252116

р/с 40702810603120002609

в ОАО «МДМ-Банк» г.Новосибирск

к/с 30101810100000000821

БИК 045004821
Исполнительный директор


И.В. Сорокин





1 Заявка на участие в конкурсе оформляется на бланке организации
1   2   3

Похожие:

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право...
Открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Комплекс зданий икт-кластера, включая...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconМ. А. Залиханов Конкурсная документация для проведения открытого...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация на проведение открытого конкурса по привлечению...
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 7

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация конкурса на право заключения договора на...
Предмет конкурса – право на заключение договора на организацию транспортного обслуживания населения по регулярным автобусным маршрутам...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 9

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 19

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 19

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право...
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право...
Федеральным агентством по недропользованию на размещение в 2008 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница